在建筑施工過程中，建材價格的上漲是一個不可避免的問題，但在很多情況下，建材價格上漲可能會對當事人造成財務(wù)困難。然而，是否可以將建材價格上漲作為不可預見的情形，從而減輕當事人的責任，這需要依據(jù)具體的情況和相關(guān)法律規(guī)定進行判斷和處理。上海建筑工程律師就來帶您了解一下相關(guān)的情況。

　　一、不可預見情形的定義

　　在合同法中，不可預見情形是指當事人在簽訂合同時無法預見或合理地預見到的情況。這種情況下，當事人無法履行合同約定，因此不能承擔由此產(chǎn)生的責任。但是，在判斷是否屬于不可預見情形時，需要考慮當事人在簽訂合同時的知識水平和經(jīng)驗，以及當時的社會環(huán)境和市場狀況等因素。

　　二、建材價格上漲是否屬于不可預見情形

　　在建筑施工合同中，當事人通常會在合同中約定建材的價格，但是由于建材的價格受到市場供求關(guān)系和國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的影響，因此建材價格的上漲難以預測和控制。在這種情況下，是否可以將建材價格上漲作為不可預見的情形？

　　根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定和先前的法律案例，建材價格上漲通常不被認為是不可預見的情形。例如，2007年最高人民法院發(fā)布的《關(guān)于適用〈中華人民共和國合同法〉若干問題的解釋（二）》第22條規(guī)定，“因市場行情波動造成合同履行困難的，一般應視為當事人在訂立合同時應當預見到的風險?！?

　　因此，在合同簽訂之前，當事人應該對市場情況和建材價格變動的可能性進行充分的調(diào)查和分析，合理地估計建材價格的波動范圍，并在合同中約定相應的風險分擔方案。

　　三、上海地區(qū)相關(guān)法律規(guī)定

　　在上海地區(qū)，建筑施工合同的相關(guān)法律規(guī)定主要包括《中華人民共和國建設(shè)工程質(zhì)量法》和《上海市建筑施工市場信用管理條例》等。

　　《中華人民共和國建設(shè)工程質(zhì)量法》第十三條規(guī)定：“建筑材料、構(gòu)件的生產(chǎn)、供應、運輸、保管、使用和安裝必須符合規(guī)定的標準和技術(shù)要求，不得使用低劣、次品和偽劣建材、構(gòu)件?！?

　　《上海市建筑施工市場信用管理條例》第十一條規(guī)定：“建筑施工企業(yè)應當按照法律法規(guī)和合同約定采購、使用合格建筑材料和產(chǎn)品，不得采購、使用偽劣、劣質(zhì)建筑材料和產(chǎn)品。”

　　可以看出，在上海地區(qū)，建筑施工合同的履行應該符合法律法規(guī)和合同約定，當事人應當采購、使用合格的建筑材料和產(chǎn)品，不得采購、使用偽劣、劣質(zhì)建筑材料和產(chǎn)品。因此，在建材價格上漲的情況下，當事人應當按照合同約定和法律規(guī)定履行合同，不能以建材價格上漲為理由違反合同約定。

　　四、相關(guān)法律案例分析

　　上海市某建筑公司與供應商之間的建筑材料合同糾紛案在該案中，建筑公司與供應商之間簽訂了建筑材料合同，約定了材料種類、數(shù)量和價格等內(nèi)容。但由于市場行情的波動，合同履行期間建材價格上漲，導致供應商要求調(diào)整合同價格。建筑公司拒絕支付調(diào)整后的價格，供應商因此將建筑公司起訴至法院。

　　法院認為，建材價格上漲是可以預見的風險，當事人在簽訂合同時應當對此進行充分的考慮和風險分析，因此建筑公司應當按照合同約定支付建材價格。最終，法院判決建筑公司支付供應商調(diào)整后的價格。

　　上海市某工程項目施工合同糾紛案在該案中，施工方與業(yè)主簽訂了工程項目施工合同，約定了工程進度和材料使用等內(nèi)容。但由于建材價格上漲，施工方在采購材料時出現(xiàn)困難，導致工程進度延誤。業(yè)主因此要求施工方賠償違約金。

　　法院認為，建材價格上漲是可以預見的風險，施工方在簽訂合同時應當對此進行充分的考慮和風險分析，并在合同中約定相應的風險分擔方案。因此，施工方應當按照合同約定履行合同，并在工程進度延誤的情況下承擔相應的違約責任。最終，法院判決施工方支付業(yè)主違約金。

　　以上兩個案例表明，在建材價格上漲的情況下，當事人應當按照合同約定和法律規(guī)定履行合同，不能以建材價格上漲為理由違反合同約定。當事人在簽訂合同時應當對建材價格上漲進行充分的考慮和風險分析，并在合同中約定相應的風險分擔方案。如果當事人違反合同約定，將面臨違約責任和法律風險。

　　五、建議和結(jié)論

　　建材價格上漲是目前建筑施工行業(yè)面臨的共同問題，當事人在簽訂合同時應當充分考慮和風險分析，并約定相應的風險分擔方案。為了減少建材價格上漲帶來的損失，建議當事人采取以下措施：

　　在合同中約定合理的風險分擔方案。當事人可以約定價格調(diào)整、索賠方式和責任承擔等條款，以應對建材價格上漲帶來的影響。

　　在采購建材時要求供應商提供價格保護或保價承諾，以保證建材價格的穩(wěn)定。

　　建筑施工企業(yè)應當加強自身管理，采購、使用合格的建筑材料和產(chǎn)品，不得采購、使用偽劣、劣質(zhì)建筑材料和產(chǎn)品，以減少建材價格上漲帶來的風險。

　　總而言之，上海建筑工程律師提醒大家，在建筑施工行業(yè)中，建材價格上漲是不可避免的風險，當事人應當充分考慮和風險分析，并在合同中約定相應的風險分擔方案，以應對建材價格上漲帶來的影響。同時，建筑施工企業(yè)應當加強自身管理，采購、使用合格的建筑材料和產(chǎn)品，以減少建材價格上漲帶來的風險。